Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Niels Deiters Bedachungen GmbH

§ 1 Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und Leistungen der
Niels Deiters Bedachungen GmbH gegenüber Verbrauchern (§ 13 BGB) sowie Unternehmern (§ 14
BGB). Abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nicht Vertragsbestandteil, es sei
denn, sie werden ausdrücklich schriftlich anerkannt.

§ 2 Vertragsgrundlagen / VOB
Vertragsgrundlagen sind das Angebot bzw. die Auftragsbestätigung, das Leistungsverzeichnis,
diese AGB sowie die anerkannten Regeln der Technik, insbesondere die Fachregeln des
Deutschen Dachdeckerhandwerks. Die VOB/A ist ausdrücklich ausgeschlossen. Die VOB/B wird
nur Vertragsbestandteil, wenn sie ausdrücklich vereinbart wird. Die VOB/C (DIN-Normen) wird
immer Vertragsbestandteil, sowohl bei privaten als auch bei gewerblichen Auftraggebern.

§ 3 Angebote und Preise
Alle Angebote sind freibleibend, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Alle
Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer, soweit diese anfällt. Die
Kalkulation erfolgt auf Basis der zum Zeitpunkt der Angebotserstellung gültigen Lohn- und
Materialkosten.

§ 4 Zusatz- und Nachtragsleistungen
Leistungen, die nicht im Angebot enthalten sind, jedoch zur ordnungsgemäßen Ausführung
erforderlich werden oder vom Auftraggeber zusätzlich beauftragt werden, gelten als
Zusatzleistungen und werden gesondert berechnet.

§ 5 Ausführungsfristen / Witterung
Vereinbarte Ausführungsfristen setzen einen ungestörten Bauablauf voraus. Witterungsbedingte
Unterbrechungen, höhere Gewalt sowie Materiallieferverzögerungen, die der Auftragnehmer nicht
zu vertreten hat, verlängern die Ausführungsfristen entsprechend.

§ 6 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
Der Auftraggeber hat für freien Zugang zur Baustelle zu sorgen sowie Strom, Wasser und
erforderliche Flächen unentgeltlich bereitzustellen, sofern nichts anderes vereinbart ist.

§ 7 Gerüste und Schutzmaßnahmen
Gerüste, Absturzsicherungen und besondere Schutzmaßnahmen sind nur dann im
Leistungsumfang enthalten, wenn sie ausdrücklich vereinbart wurden.

§ 8 Abnahme
Nach Fertigstellung der Leistungen ist eine Abnahme durchzuführen. Erfolgt innerhalb von 12
Werktagen nach Fertigstellungsanzeige keine schriftliche Mängelrüge, gilt die Leistung als
abgenommen. Die Nutzung der Leistung gilt ebenfalls als Abnahme.

§ 9 Vergütung und Zahlung
Abschlagsrechnungen können nach Baufortschritt gestellt werden. Rechnungen sind innerhalb von
14 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug fällig. Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen
Verzugszinsen.

§ 10 Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen gemäß § 634a BGB. Keine Gewährleistung
besteht für Schäden durch unsachgemäße Nutzung, Fremdeinwirkung oder Arbeiten Dritter.

§ 11 Haftung
Die Niels Deiters Bedachungen GmbH haftet unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit
sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet sie
nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und begrenzt auf den vorhersehbaren Schaden.

§ 12 Widerrufsrecht für Verbraucher
Verbrauchern steht bei außerhalb von Geschäftsräumen oder im Fernabsatz geschlossenen
Verträgen ein Widerrufsrecht gemäß §§ 312g, 355 BGB zu.
Widerrufsbelehrung
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Zur Ausübung Ihres
Widerrufsrechts müssen Sie uns (Niels Deiters Bedachungen GmbH, Anschrift, E-Mail-Adresse)
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. per Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss informieren.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten
haben, unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab Eingang des Widerrufs zu erstatten.
Haben Sie ausdrücklich verlangt, dass wir vor Ablauf der Widerrufsfrist mit der Ausführung der
Arbeiten beginnen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der
bis zum Widerruf erbrachten Leistungen entspricht.

§ 13 Verbraucherstreitbeilegung
Die Niels Deiters Bedachungen GmbH ist nicht verpflichtet und nicht bereit, an einem
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

§ 14 Schlussbestimmungen
Für Verbraucher gilt der gesetzliche Gerichtsstand. Für Unternehmer ist Gerichtsstand der Sitz der
Niels Deiters Bedachungen GmbH, soweit gesetzlich zulässig. Sollte eine Bestimmung dieser AGB
unwirksam sein, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.